Типовой образец договора купли-продажи бытовки (вагончика)

Типовой образец договора купли-продажи бытовки (вагончика)

Главная » Документы » договоры » Договора купли-продажи » Типовой образец договора купли-продажи бытовки (вагончика)

Прежде чем купить бытовку или вагончик, в обязательном порядке потребуется внимательно изучить договор, без которого сделка не является действительной. Кроме того, нельзя доверять устным договоренностям, так как всегда есть риски столкнуться с мошенническими действиями.

Образец типового договора купли-продажи бытовки (вагончика)

Бытовка (вагончик) – представляет собой разговорное название, как известно это временное помещение. Его принято использовать в основном для бытовых нужд, и часто встречается на строительных площадках, сюда можно отнести и дачные участки.

Несмотря на то, что многие люди никогда не сталкивались с оформлением подобных договоров, хочется отметить, что сделать это возможно собственными силами, т.е. не обращаясь за помощью к юристам.

Конечно, всегда можно сделать это, но подумайте, стоит ли терять свое драгоценное время и деньги, когда можно детально изучить образцы документов в сети интернета.

В качестве образцовой структуры соглашений такого рода можно привести следующую:

  • Важно указать дату составления договора;
  • Реквизиты сторон. Здесь важно отметить, потребуется указать данные представителя, доверителя. Кроме того, сюда относятся и данные доверенности, которая собственно и дает на это право;
  • Описание сути сделки. Как правило, такой договор оформляется с той целью, чтобы можно было понять, его суть в том, чтобы одна сторона передала другой стороне предмет;
  • Обязательно должен присутствовать пункт, раскрывающий характеристики предмета сделки;
  • Стоимость сделки;
  • Права и обязанности участников сделки;
  • Порядок передачи объекта продажи;
  • Иные условия для сторон;
  • Основания, порядок расторжения, внесения изменений в соглашение;
  • Адреса и подписи сторон.

Существенные условия договора купли-продажи бытовки (вагончика)

Такой договор – представляет собой важнейшее соглашение, по нему продавец передает в собственность покупателю движимое нежилое помещение. Что касается предмета договора, то сюда принято относить движимое имущество. Предмет договора – это важнейший пункт документа, соответственно он должен всегда соблюдаться, учтите это.

Типовой образец договора купли-продажи в рассрочку между физическими лицами.

Как выглядит договор купли-продажи павильона, смотрите тут.

Требования, предъявляемые к договору купли-продажи бытовки (вагончика)

Прежде чем приступать к оформлению договора, следует понимать, что он должен обладать письменной формой, ведь это и есть важнейшее условие. Если не соблюсти этого ценного правила, то соглашение нельзя считать заключенным. Кроме того, потребуется определить и стороны договора, сроки, собственно в течение, которых обязательство будет исполнено.

Если внимательно изучить закон, то можно понять, цена здесь не выступает важным условием, поэтому указывать ее при необходимости не нужно. Но как заявляют по-настоящему опытные юристы, все же, конкретная сумма в договоре должна присутствовать, это позволит избежать серьезных неприятностей в будущем.

Поэтому старайтесь учесть это. Вообще если соблюдать все те условия, о которых было сказано, то можно рассчитывать на положительный результат заключаемого соглашения, к чему и должны стремиться участники сделки.

Договор № _на выполнение работ по изготовлению бытовых модулей (жилые вагоны-балки)

НА выполнение работ по изготовлению

бытовых модулей (жилые вагоны-балки)

г. Якутск “____” февраля 2017 года

Акционерное общество «Вилюйавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании ________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Протоколом №______________ от «___» ______ 2017 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению в интересах Заказчика работ, указанных в пункте 2.1.1. на условиях, установленных настоящим договором.

2. Обязанности Сторон

2.1.1. Провести работы по изготовлению бытовых модулей (жилые вагоны-балки), в количестве 5 (пять) штук по техническим параметрам и спецификации указанной в Приложении к настоящему договору

2.2.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию, исходные данные и документальные материалы, необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств.

2.2.2. Оплатить стоимость работ в порядке, размерах и в сроки, предусмотренных п.3 договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, составляет ________ (__________) рублей 00 копеек, НДС.

3.2. Стоимость работ является твердой и включает все расходы необходимые для исполнения условий договора включая расходы на материалы, работы, налоги, сборы и прочие платежи.

3.3. Оплата производится за фактически выполненные работы, Заказчиком путем перечисления оплаты на расчётный счёт исполнителя в размере 100 % от их общей стоимости, в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта приемки-сдачи работ,

4. Условия выполнения работ

4.1. Работы должны быть выполнены в течение __ (_____) рабочих дней, с момента подписания настоящего договора.

4.2. Работы выполняются Исполнителем по адресу: ____________________

4.3. Исполнитель имеет право без согласия Заказчика привлекать к выполнению работ любых третьих лиц.

4.4. Исполнитель обязуется выполнить работы в надлежащем качестве, в соответствии с условиями настоящего договора с соблюдением требований установленных по технике безопасности, охране труда и действующему законодательству РФ.

4.5. По факту проверки качества выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема-сдачи. Заказчик в течение 3 (Трех) дней с момента получения акта обязуется подписать акт либо представить Исполнителю мотивированную претензию. В случае если Заказчик в установленный настоящим пунктом срок не подпишет предоставленный Исполнителем акт либо не заявит мотивированную претензию, работы считаются выполненными в полном соответствии с условиями настоящего договора.

4.6. В случае не устранения Исполнителем выявленных несоответствий и нарушений указанных в мотивированной претензии Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с правом требования возврата оплаченной предоплаты.

Читайте также:  Как не платить подоходный налог с зарплаты

5. Досрочное прекращение договора

5.1. Договор может быть досрочно прекращен сторонами в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, он обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,01% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

6.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ, он обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,01% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

6.3. Заказчик обязан вывезти изготовленные бытовые модули (жилые вагоны-балки) со склада Исполнителя (_______), в течение 30-ти дней с момента подписания Акта–приема передачи. В противном случае Исполнитель имеет право принять работу на ответственное хранение. Стоимость ответственного хранения составляет 200,00 руб. за 1м2 в месяц. Передача и отгрузка осуществляется после оплаты услуг по ответственному хранению.

7. Основания освобождения от ответственности

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение обязательств невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Об обстоятельствах непреодолимой силы стороны должны извещать друг друга в письменной форме в течение 5 дней с момента их наступления.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия по спорным вопросам, Стороны передают их на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика, применимым правом при этом является право Российской Федерации.

9. Особые условия договора

9.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются двусторонними соглашениями, заключаемыми в письменной форме и являющимися неотъемлемыми частями договора.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, прекращается надлежащим исполнением Сторонами принятых на себя обязательств.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «Вилюйавтодор»

677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 203 мкр., корпус 12Тел: (4112)318832

, в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г. Якутск

Генеральный директор

_________________

к Договору на выполнение работ по изготовлению бытовых модулей (жилые вагоны-балки)

№_______ от “____” февраля 2017г.

Спецификация

Блок-модуль 6,00 х 2,45 м

1.Технические характеристики

Количество, шт. 1

Масса полного снаряженного изделия, кг 3000 ±5%,

Габаритные размеры здания, мм

Площадь здания (по основанию), м2 14.7

Степень огнестойкости III (по СНиП21-01-97)

Допустимая ветровая нагрузка, кгс/м2 48

Допустимая снеговая нагрузка, кгс/м2 250

Температурный режим, °C от -60 до +40

Электрика, напряжение питающей сети, В 220

Расчетный срок службы, лет 15

Расчетная нагрузка на пол 250 кг/м²

2.Описание конструктива

1. Каркас: сварной несущий швеллер №10, верхняя рама из горячекатаного уголка 75х75х5,0 мм, угловые стойки из металлического горячекатаного уголка 75х75х5,0 мм, промежуточные стойки и поперечные ребра жесткости из металлического горячекатаного уголка 75х75х5,0 мм. Металлические конструкции выполняются с антикоррозионной защитой. Для укрепления внутренней и наружной отделки, а также для предотвращения «мостика холода» используется деревянная обрешетка из бруса 100х40 мм и доски 100х25 мм. Деревянные конструкции пропитываются защитной мастикой от гниения.

2. Внешняя отделка стены выполняется оцинкованным профнастилом С 10; толщина 0,55 мм, с полимерным покрытием цвета по шкале RAL (с согласования Заказчика).

3. Теплоизоляция: потолок, стены, пол–полистирол марки ПСБ-С М-25 (толщина 50мм), минеральная вата KNAUF по периметру (толщина 50 мм).

4. Отделка стен и потолка – панели МДФ.

5. Пол – линолеум.

6. Окно ПВХ – стеклопакет двухкамерный 32 мм, поворотно-откидное 800х1000 – 2 шт.

7. Входная дверь металлическая утепленная, производство Россия – 1 шт.

8. Электропакет: светильники потолочные дневного света, выключатели, розетки двойные.

Внутренние электрические сети выполнены по 3-х проводной схеме (фаза, рабочий ноль,

защитный ноль) медным кабелем ВВГ в кабель-каналах. Сечение жил принято по мах токовой

Договор на изготовление бытовки образец

Бесплатная юридическая помощь


3. Передача товаров Покупателю и их возврат. 3.1. Датой передачи товара считается дата подписания товарной накладной и акта о приеме товара представителем Покупателя. 3.2. В случае отказа принимать товар, Покупатель обязан указать причину отказа в акте о приеме передачи товара.

4. Приемка товаров по количеству и качеству.

4.1. Покупатель обязан принять товар: по количеству и внешнему виду непосредственно при его получении от Продавца. 4.2. Представители Продавца и Покупателя в день передачи товара подписывают товарную накладную на переданные товары и акт, в котором отражают результат его приемки по количеству и внешнему виду.

4.3. Инфо Бригада строителей Подрядчика обязана:

  • Произвести монтаж фундамента из материалов, предоставленных подрядчиком согласно схеме фундамента №1 по настоящему договору.
  • На этом обязанности бригады строителей заканчиваются.
  • Произвести сборку сруба в комплекте пиломатериалов из материалов подрядчика без внутренней отделки под временную кровлю рубероид.

Образец договора на изготовление и поставку продукции

Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов. 2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. 2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______.

Образец договора подряда на строительство бытовки

Заказчик гарантирует возможность подъезда автотехники Подрядчика непосредственно к месту разгрузки. При состоянии дороги, не позволяющей проехать к месту разгрузки и произвести машине необходимые маневры (определяет Подрядчик), или в случае ограничений наложенных ГИБДД не позволяющих проехать к месту разгрузки, материалы для строительства выгружаются в наиболее близком и удобном месте по согласованию с Заказчиком и далее буксируются на участок за счет Заказчика, либо возвращаются назад с оплатой Заказчиком транспортных расходов по двойному тарифу.

Читайте также:  Какие документы для отказа от гражданства в консульство

Расчистку подъездных дорог, и строительной площадки Заказчик обеспечивает до начала выполнения работ.2.3.

Внимание Прежде чем купить бытовку или вагончик, в обязательном порядке потребуется внимательно изучить договор, без которого сделка не является действительной.

Кроме того, нельзя доверять устным договоренностям, так как всегда есть риски столкнуться с мошенническими действиями.

2155317.ru

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 11.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 12.1.

Внимание Несмотря на то, что многие люди никогда не сталкивались с оформлением подобных договоров, хочется отметить, что сделать это возможно собственными силами, т.е.

не обращаясь за помощью к юристам. Конечно, всегда можно сделать это, но подумайте, стоит ли терять свое драгоценное время и деньги, когда можно детально изучить образцы документов в сети интернета.

В качестве образцовой структуры соглашений такого рода можно привести следующую: Важно указать дату составления договора; Реквизиты сторон.

Договор о строительстве бытовки

Число дней строительства определяется в 5 рабочих погожих дней. 2.1.3. В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данной бытовки, за исключением случаев, когда Исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.

2.1.4. Расчет количества необходимых материалов возложен на Исполнителя.

Образец договора подряда на изготовление и доставку деревянного сруба, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Все характеристики выбранного варианта Сруба: размеры сруба, комплектация, проект Сруба, пиломатериалы, стоимость, возможные дополнения, формы оплаты и сроки поставки сруба и пиломатериалов оговариваются в Приложении №1, которое согласовывается и подписывается Сторонами Договора и является неотъемлемой его частью.1.4.

Сборка и установка на Участке Сруба, являющегося предметом договора, осуществляется Бригадой, предоставленной Исполнителем, которая осуществляла изготовление указанного Сруба и, в случае выявления дефектов при сборке Сруба, Бригада несет материальную ответственность, соразмерную выявленным недостаткам.1.5.

Договор на изготовление вагон бытовок

Срок поставки – в день подписания данного договора.

Грунт сухой, не паханый, не торфяник; Место разгрузки должно быть ровным.

В случае если машина увязла на территории Покупателя, Покупатель обязан, обеспечить выезд машины и все расходы несет самостоятельно. Если в срок, установленный настоящим договором, Покупатель по каким-либо причинам не может принять товар, он обязан уведомить Продавца в письменном виде за три дня до наступления срока, установленного настоящим договором. 2. Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика.

Договор.

Сруб является заготовкой для сборки и представляет собой подготовленные и пронумерованные бревна и пиломатериал различных сечений. Детали, из которых изготавливается деревянный сруб, должны отвечать следующим характеристикам: — пиломатериал (доска, брус, бревно) 1-2 сорт. — диаметр наружных стен (бревна) 22 см.

1.3. Все характеристики выбранного варианта Сруба: размеры сруба, комплектация, стандартный проект Сруба пиломатериалом, стоимость, возможные дополнения, формы оплаты и сроки поставок пиломатериалов оговариваются в Приложении №1, которое согласовывается и подписывается сторонами Договора и является неотъемлемой его частью. 2.Обязанности сторон: 2.1. Исполнитель обязуется осуществить комплекс работ по доставке, сборке и установке на Участке деревянного сруба, указанного в приложении №1 настоящего договора, а также выполнить выбранные и согласованные в приложении №1 настоящего договора дополнительные работы (по желанию Заказчика) . 2.1.

Договор на строительство дома

Заказчик гарантирует возможность подъезда автотехники Подрядчика непосредственно к месту разгрузки. При состоянии дороги, не позволяющей проехать к месту разгрузки и произвести машине необходимые маневры (определяет Подрядчик), или в случае ограничений наложенных ГИБДД не позволяющих проехать к месту разгрузки, материалы для строительства выгружаются в наиболее близком и удобном месте по согласованию с Заказчиком и далее буксируются на участок за счет Заказчика, либо возвращаются назад с оплатой Заказчиком транспортных расходов по двойному тарифу. Расчистку подъездных дорог, и строительной площадки Заказчик обеспечивает до начала выполнения работ.

2.3. При необходимости использования трактора Заказчик оплачивает расходы по буксировке автотранспорта Подрядчика до места разгрузки и обратно до твердого покрытия дороги.

Договор изготовления и поставки строительного вагончика

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно извещать другую сторону. 9.3. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые компетентными органами. 10. Иные положения. 10.1 Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения всех споров и разногласий, которые возникают в отношении, в связи с, или в результате выполнения настоящего договора, путем переговоров и на основании действующего законодательства РФ. 10.2 В случае не достижения согласия путем переговоров любая из сторон справе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г.Рязани. 10.3 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу на русском языке — по одному для каждой из сторон.

Читайте также:  Налоговая ростова на дону советский район

Договор подряда на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома

Покупатель лишается права предъявления претензий по количеству и внешнему виду, если в подписанном акте отклонения по количеству или внешнему виду товара не отражены. 4.4. Право собственности, риски утраты, недостачи или повреждения товара переходят на Покупателя с момента приемки товара представителем Покупателя. 5. Цена и оплата товара. 5.1. Форма и порядок оплаты за принятый товар оговаривается сторонами.
5.2. Цены фиксируются в счетах и товарных накладных, выставленных Продавцом. 5.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счет Продавца в полном объёме или передачи денежных средств в кассу поставщика в полном объёме. 5.4. В платежном поручении Покупатель в обязательном порядке указывает номер счета или номер товарной накладной, по которым производит оплату или делает ссылку на данный договор.


6. Условия и сроки поставки.

Договор и спецификация — образец

Тендер (запрос котировок) 31400873350 от 15.09.2014 31400873350 Регион 74 — Челябинская обл. Уровень заказчика — Федеральный Цена контракта лота (млн.руб.) — 0,73 Срок подачи заявок — 17.02.2014 Номер извещения: 31400873350 Наименование закупки: поставка бытового строительного вагончика Способ проведения закупки: запрос ценовых предложений Заказчик Наименование организации: Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки » ИНН / ОГРН: 7453094401 / 1027403868260 Место нахождения: 454091, Челябинская, Челябинск, Кирова, дом 159 Почтовый адрес: 454091, г.Челябинск, ул.

Договор купли-продажи бытовки

Договор

Цена и порядок оплаты 4.1 Договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего договора и определена в размере: .4.2 Оплата производится в рублях поэтапно:4.2.1 Предоплата 5%4.2.2. Оплата ленточного монолитно-армированного фундамента оплачивается из расчета 100 % после завершения работ.4.2.3 Завоз материала и прибытие бригады 65%.2.4 Окончание работ 30%4.3. При внесении изменений в п. 4.1. данного договора, составляется приложение к договору.Оплата каждого этапа производится в течение 2-х рабочих дней после предупреждения заказчика о завершении этапа (телефонный звонок, личная встреча с прорабом), Дополнительные работы оплачиваются отдельно.
По дополнительным работам составляются акт приемки-передачи (см. п. 10). 5.Срок окончания работ « » 2009г. Окончание работ определяется днем подписания акта сдачи-приемки по данному договору.

договора по типам

Заказчик обязан:- своевременно производить приемку и оплату выполненных этапов работ. В случае не принятия работ заказчиком (не подписания акта сдачи-приемки), он обязан в двухдневный срок в письменном виде предоставить подрядчику причины отказа от приемки работ с перечислением претензий, в противном случае, работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате.- информировать подрядчика в письменном виде об обнаруженных им отклонениях от условий договора при производстве работ, ухудшающих качество, или иных недостатках.- своевременно проводить приемку скрытых работ, оговоренных заранее.

Сайт недоступен

В случае не явки в оговоренный срок, вскрытие скрытых работ осуществляется за счет заказчика.8.3 Подрядчик обязан: — информировать заказчика о времени приемки работ по этапам, осуществлять совместную сдачу-приемку работ через прораба, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. — выполнять все оговоренные по договору в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.8.4 Подрядчик имеет право:- заменить используемые в строительстве материалы на аналогичные по свойствам и качеству по согласованию с заказчиком.- привлекать к производству работ субподрядные организации. 9. Технические условия проведения строительных работ.

Обратный звонок

Подрядчик за суток обязан уведомить Заказчика о расторжении договора. 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 3.1. Заказчик обязуется: предоставить Подрядчику подробную схему для расчета необходимого материала и объемов строительных работ. 3.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд автомобильного транспорта подрядчика к своему участку и месту разгрузки (фундаменту); в случае невозможности подъезда транспорта к фундаменту Заказчик обязуется оплатить дополнительные расходы, связанные с транспортировкой сруба, если не оговорено другое.

Поставка бытового строительного вагончика

Количество, ассортимент и качество товара. 2.1. Количество и ассортимент поставляемых товаров зависят от наличия заказываемых товаров у Продавца и подтверждаются товарной накладной на товары или приложениями (спецификациями). 3. Передача товаров Покупателю и их возврат. 3.1. Датой передачи товара считается дата подписания товарной накладной и акта о приеме товара представителем Покупателя. 3.2. В случае отказа принимать товар, Покупатель обязан указать причину отказа в акте о приеме передачи товара.
4. Приемка товаров по количеству и качеству. 4.1. Покупатель обязан принять товар: по количеству и внешнему виду непосредственно при его получении от Продавца. 4.2. Представители Продавца и Покупателя в день передачи товара подписывают товарную накладную на переданные товары и акт, в котором отражают результат его приемки по количеству и внешнему виду. 4.3.

Договор изготовления и поставки строительного вагончика

В случае просрочки оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере 1,0% от просроченной суммы за каждый день задержки платежа. В случае неоплаты товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока оплаты размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. По истечению 30 дневного срока Продавец вправе продать товар, за который внесли аванс, с суммы внесенного аванса вычесть штрафные санкции.
7.2. В случае просрочки поставки товара Продавец уплачивает пеню в размере 1,0% от суммы денежных средств уплаченных за товар, за каждый день просрочки поставки товаров. В случае просрочки поставки товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока поставки размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки поставки товара.