Договор подряда

Договор подряда.

Договор подряда – это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием “работа” можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подряда смотреть скачать
Договор подряда (образец 1) смотреть скачать
Договор подряда (образец 2) смотреть скачать
Договор подряда (образец 3) смотреть скачать
Договор подряда (образец 4) смотреть скачать
Договор подряда (образец 5) смотреть скачать
Договор подряда (образец 6) смотреть скачать
Договор подряда (образец 7) смотреть скачать
Договор подряда (образец 8) смотреть скачать
Договор подряда (образец 9) смотреть скачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ ВТК смотреть скачать
Договор подряда на капитальное строительство смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример) смотреть скачать
Договор подряда по строительству смотреть скачать
Договор подряда с ВТК смотреть скачать
Договор подряда (пример) смотреть скачать
Образец договора подряда смотреть скачать
Договор банковской гарантии по договору подряда смотреть скачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимости смотреть скачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания смотреть скачать
Договор подряда на монтаж оборудования смотреть скачать
Примерная форма договора подряда смотреть скачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ смотреть скачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работ смотреть скачать

Предмет договора подряда – это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).

    Договор подряда – образец (типовая форма)

    Договор подряда – типовая форма

    г. Санкт-Петербург “__” ________ 201__ г.

    ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании

    ________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

    именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании

    ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

    1. Предмет договора

    Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

    Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

    2. Цена договора

    2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

    2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

    2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

    3. Условия оплаты

    3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

    3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

    3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

    Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

    4. Сроки исполнения

    4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

    4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

    4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

    5. Обязательства сторон

    5.1. Подрядчик обязан:

    5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

    5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

    5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

    5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

    5.1.5. Осуществить страхование объекта.

    5.2. Заказчик обязан:

    5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

    5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

    5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

    6. Ответственность сторон

    6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

    6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

    6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

    7. Действие непреодолимой силы

    7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

    7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

    7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

    7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

    8. Порядок разрешения споров

    8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

    9. Порядок изменения и дополнения договора

    9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

    9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

    – задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

    – снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

    9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

    – при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

    – при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

    – при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

    9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

    9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

    10. Прочие условия

    10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

    10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

    10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

    10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

    10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

    10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

    10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

    10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

    10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

    10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

    10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

    Договор подряда (быстрый договор)

    Для защиты подрядчика предусмотрено:

    • Наличие предварительной оплаты работ
    • Право на удержание объекта в случае неуплаты
    • Неустойка за просрочку оплаты работ заказчиком

    Для защиты заказчика предусмотрена:

    • Гарантия подрядчика на выполненные работы
    • При просрочке выполнения работ выплачивается неустойка
    • Заказчик имеет право присутствовать при выполнении работ

    Для защиты подрядчика:

    • Наличие предварительной оплаты работ
    • Право на удержание объекта в случае неуплаты
    • Неустойка за просрочку оплаты работ заказчиком

    Для защиты заказчика:

    • Гарантия подрядчика на выполненные работы
    • При просрочке выполнения работ выплачивается неустойка
    • Заказчик имеет право присутствовать при выполнении работ

    Указать ФИО Подрядчика , именуем ый(ая) в дальнейшем “Подрядчик”, действующ ий(ая) как физическое лицо, с одной стороны,

    Указать ФИО Заказчика , именуем ый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, действующ ий(ая) как физическое лицо, с другой стороны,

    Подрядчик:

    Указать ФИО Подрядчика

    Адрес регистрации: указать адрес регистрации

    Паспорт: указать серию, номер, дату и орган выдачи

    Банковские реквизиты: указать номер карты, счета

    Подрядчик ________________ Указать ФИО Подрядчика

    Заказчик:

    Указать ФИО Заказчика

    Адрес регистрации: указать адрес регистрации

    Паспорт: указать серию, номер, дату и орган выдачи

    Банковские реквизиты: указать номер карты, счета

    Заказчик ________________ Указать ФИО Заказчика

    Указать наименование Подрядчика , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с одной стороны, и

    Указать наименование Заказчика , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с другой стороны,

    Подрядчик:

    указать наименование Подрядчика

    Юридический адрес: указать адрес

    ОГРН: указать ОГРН , ИНН: указать ИНН , КПП: указать КПП

    Р/сч: указать номер счета

    В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет

    От имени Подрядчика_____________ указать ФИО подписанта

    Заказчик:

    указать наименование Заказчика

    Юридический адрес: указать адрес

    ОГРН: указать ОГРН , ИНН: указать ИНН , КПП: указать КПП

    Р/сч: указать номер счета

    В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет

    От имени Заказчика_____________ указать ФИО подписанта

    Индивидуальный предприниматель указать наименование Подрядчика , именуем ый(ая) в дальнейшем “Подрядчик”, зарегистрированн ый(ая) в реестре индивидуальных предпринимателей под № Указать ОГРНИП , с одной стороны,

    Индивидуальный предприниматель указать наименование Заказчика , именуем ый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, зарегистрированн ый(ая) в реестре индивидуальных предпринимателей под № Указать ОГРНИП , с другой стороны,

    Подрядчик

    Адрес регистрации: указать адрес регистрации

    ОГРНИП: указать ОГРНИП , ИНН: указать ИНН

    Р/сч: указать номер счета

    В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет

    Подрядчик ________________ ИП указать ФИО предпринимателя

    Заказчик

    Адрес регистрации: указать адрес регистрации

    ОГРНИП: указать ОГРНИП , ИНН: указать ИНН

    Р/сч: указать номер счета

    В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет

    Заказчик ________________ ИП указать ФИО предпринимателя

    Договор подряда

    вместе именуемые “Стороны”, а индивидуально – “Сторона”, заключили настоящий договор подряда (далее – “Договор”) о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в установленный срок в отношении объекта, указанного в пункте 1.2. Договора (далее – “Объект”) выполнить работы, указанные в пункте 1.3. Договора (далее – “Работы”). Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную Договором стоимость Работ.

    1.2. Объект, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики: подробно описать объект, в отношении которого проводятся работы .

    1.3. Стороны установили, что в отношении Объекта Подрядчиком производятся следующие Работы: подробно описать характер и объем работ .

    2. Права и обязанности сторон

    2.1. Заказчик обязуется:

    2.1.1. Предоставить Подрядчику Объект для осуществления Работ в срок до г.

    2.1.2. Принять выполненные Работы в порядке и в сроки, установленные Договором.

    2.1.3. Оплатить выполненные Работы в порядке и в объеме, установленные Договором.

    2.2. Подрядчик обязуется:

    2.2.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а после выполнения предоставить Заказчику результат Работ.

    2.2.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности осуществления Работ по независящим от Подрядчика причинам.

    2.2.3. Предоставить Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без информации использование результата Работ Заказчиком затруднительно или невозможно.

    2.3. Заказчик вправе:

    2.3.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик в течение 7 рабочих дней не приступает к осуществлению Работ.

    2.3.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, выявленных при приемке осуществленных Работ.

    2.4. Подрядчик вправе:

    2.4.1. Не приступать к Работам или приостановить Работы в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует Подрядчику исполнить обязанности.

    2.4.2. Получить от Заказчика полную стоимость осуществленных Работ.

    3. Срок выполнения работ

    3.1. Срок выполнения Работ по Договору составляет: с г. до г., т.е. всего указать срок всего дней .

    4. Стоимость работ

    4.1. Стоимость Работ по Договору составляет указать стоимость работ ( сумма работ прописью ) рублей.

    4.2. Оплата по Договору производится в момент приемки Работ .

    4.3. Способ расчетов по Договору: передача одной Стороной наличных денежных средств другой Стороне. При получении наличных денежных средств Сторона составляет расписку о получении денежных средств с указанием размера полученных денежных средств, даты получения денежных средств и вручает расписку Стороне, предоставившей денежные средства.

    5. Порядок приемки работ

    5.1. Приемка Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ (Приложение №1 — Акт выполненных работ).

    6. Ответственность сторон

    6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    7. Прочие условия

    7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из Договора.

    7.2. Стороны признают, что все права и обязанности по Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения Договора.

    7.3. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

    8. Список приложений

    8.1. Приложение №1 — Акт выполненных работ

    Подписи и реквизиты сторон

    Договор подряда

    Тип документа: Договор подряда

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 8,0 кб

    Бланк

    Скачать Договор подряда

    ДОГОВОР ПОДРЯДА

    г. _______________ “___”_______200__г.

    __________________________________________________________ (наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица), действующего на основании _____________ (Устава, патента и пр.), именуемого в дальнейшем Заказчик, и ____________________________________ (Ф.И.О.), действующего __________ (от своего имени и т.п.), именуемого в дальнейшем Подрядчик, заключили
    настоящий договор о нижеследующем.

    1. Предмет договора
    1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск следующие виды работ: _________________________________________________________________
    1.2. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до “___”_______20___г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить в распоряжение Подрядчика имеющееся оборудование, инструменты и материалы.
    1.3. _____________________________________________________________ (указать виды работ) Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает по договорным ценам стоимость материалов и амортизационные платежи за износ оборудования по существующим нормативам.
    1.4. Начало работы устанавливается с “___”________20___г., окончание работы и сдача ее Заказчику “____”________20___г. с правом (без права) досрочного выполнения.
    1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи Заказчиком или уполномоченным им представителем.
    1.6. Подрядчик несет ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.
    1.7. Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, несет ответственность в случае недоброкачественности материала.
    1.8. Риск случайной гибели или случайной порчи материала несет сторона, предоставившая материал.

    2. Условия выполнения работы
    2.1. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок. Отказ от исправления выявленных недостатков влечет для Подрядчика штрафные санкции. Заказчику предоставляется в этом случае право поручить исправление недостатков третьим лицам (организациям) за счет Подрядчика.
    2.2. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями технической или иной документации, представленной Заказчиком, Заказчик расторгает договор без оплаты выполненной Подрядчиком работ.
    2.3. О выполнении отдельных этапов работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчеты в согласованные сторонами сроки, а также промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.
    2.4. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

    3. Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
    3.1. По настоящему договору Заказчик выплачивает Подрядчику вознаграждение в размере ________________ руб., облагаемых в установленном законодательством порядке налогами.
    3.2. За нарушение согласованных сроков предоставления технической документации, материалов, начала и окончания работы и ее промежуточных этапов виновная сторона выплачивает штраф в размере ____________________ руб. за каждый день нарушения.
    3.3. Другие условия _______________________________________________
    3.4. Сумма вознаграждения оплачивается полностью после ____________ дней после подписания акта сдачи-приемки работ.
    3.5. К договору прилагается:
    1._________________________________________________________________
    2._________________________________________________________________
    3._________________________________________________________________

    Адреса и реквизиты сторон:
    Подрядчик:
    Почтовый адрес и индекс ________________________________________________
    Телеграфный ____________________________________________________________
    Расчетный счет № _______ в ______________ отделении ___________________ банка.
    Подписи сторон:
    Подрядчик подпись

    Примечание. Если одной из сторон или обеими сторонами являются физические лица, то наряду с почтовым адресом и индексом обязательно указывается серия и номер паспорта, когда и кем выдан.